建筑工程款延迟合同违约金最高限额是多少

更新时间:2024-03-20 23:14:09作者:未知

建筑工程款延迟合同违约金最高限额是多少

一、建筑工程款延迟合同违约金最高限额是多少

工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。

国家没有硬性规定违约金的最高限额,主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定,形成文字写入合同。

如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金,因为承包人的原因造成逾期竣工,那么可以按照以下方法来解决:

1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。

2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。

二、建筑工程延期有什么影响

最直接的后果是费用增加,要看是什么原因造成的,合同是怎么规定的,最终都会牵涉到费用问题。还有就是工期是不是有特别要求,就是必须在某一时间完成,完不成就会造成重大损失,最终也是费用问题。当然如果是人为因素造成延误,有可能除了费用外还要追究相关人员的责任。

条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)工程设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

所以一旦签订了建筑工程合同,那么就需要按相关的合同要求来履行对应的职责,一旦有一方出现了违约的情况,那么就需要承担对应的违约责任,赔付对应的违约金,具体违约金的多少双方可以根据具体的实际情况来看,协商解决,如果协商不成的可以起诉到人民法院。

为您推荐

建筑工程款延迟合同违约金最高限额是多少

建筑工程款延迟合同违约金如果合同中有对应的违约金的说明就按合同的说明来,如果没有的话可以参考相关的法律法规,正常情况下最高限额不得超过工程总额的千分之五,具体要根据双方协商来解决。

2024-03-20 23:14

被交警贴单如何申请行政复议?

被交警贴单后首先要对罚单进行处理,然后才可以申请行政复议,对于交警的处罚不满的话在知道处罚结果后的60天内可以找相关的行政部门来申请行政复议,当然也必须要准备好相关的证据。

2024-03-20 23:13

驳回行政复议申请案件的被告怎么确定

在行政复议申请被驳回的情况下,向法院起诉后,被告方应该是复议机关以及作出原行政行为的行政机关。行政复议申请被驳回的,就说明行政复议机关决定维持原来的行政行为,如果复议机关改变了相关行政行为,向法院起诉

2024-03-20 23:13

巧立名目套取国家资金刑法规定怎么判?

巧立名目套取国家资金达到三万元以上,可判处三年以下有期徒刑并进行罚款,套取国家资金构成贪污罪,根据贪污的金额、案件涉及面的大小来决定判决结果,情节严重的,判处有期徒刑时间会更长。

2024-03-20 23:13

撤销行政许可法的程序是什么?

撤销行政许可法的程序是首先是需要依据当事人的申请或者是依据职权来启动,之后就是需要对此进行立案,并且完成调查取证的程序。最终就是举行听证的程序,这样的话才能够做出相应的决定。

2024-03-20 23:13

车管所行政许可的范围是什么?

车管所行政许可的范围是驾驶证的颁发。当然了,根据我们国家行政方面的法律规范当中明确的规定,如果是属于直接涉及到国家安全公共安全经济宏观调控等特定活动的情况之下,那么必须要严格的按照党章的规定才能够进行

2024-03-20 23:12