电力建设工程管理规定的全文是什么?

更新时间:2024-04-24 20:25:20作者:佚名

电力建设工程管理规定的全文是什么?

电力建设工程管理规定的全文是什么?

为进一步加强电力市场准入监管和电力建设施工安全监管,近日,电监会出台《电力建设工程备案管理规定》,对电力建设工程的备案范围、备案责任主体、备案内容、备案程序、备案变更、备案的管理权限等作出规定。

《电力建设工程备案管理规定》依据《电力建设安全生产监督管理办法》、《电力业务许可证(发电类)监督管理办法》、《电力业务许可证(输电类、供电类)监督管理办法》等制定,《电力建设工程备案管理规定》将市场准入监管和安全监管进行了有效结合,企业不再重复报送备案材料,不仅有利于提高监管效能,同时也能减轻企业负担。

按照《电力建设工程备案管理规定》,电力工程建设(管理)单位是电力建设工程备案的责任主体,应按照电力工程项目的基本情况、电力工程建设(管理)单位基本情况、参建单位基本情况、安全管理措施和当地派出机构要求的其他材料等五个方面进行备案,并对备案内容的真实性负责。

根据《电力建设工程备案管理规定》,电力建设工程实行属地备案原则,电力工程建设(管理)单位要在电力建设工程开工报告批准之日起15个工作日内向所在地电力监管机构提交备案材料。跨省、跨区的电力建设工程按建设地点分别在所在地电力监管机构备案。

《电力建设工程备案管理规定》

第一条 为进一步加强电力业务许可监管和电力建设施工安全监管,规范电力建设工程备案工作,根据《电力建设安全生产监督管理办法》、《电力业务许可证(发电类)监督管理办法》、《电力业务许可证(输电类、供电类)监督管理办法》等规章制度,制定本规定。

第二条本规定适用于发电、电网企业依法取得审批或核准的电力建设工程的备案工作。电力建设工程包括发电建设工程、电网建设工程及其他电力建设工程的新建、扩建、改建、拆除等活动。

第三条 电力工程建设(管理)单位是电力建设工程备案的责任主体,具体负责向电力监管机构备案并对备案内容的真实性负责。

第四条 电力建设工程实行属地备案原则,在电力工程建设地电力监管机构备案。跨省、跨区的电力建设工程按建设地点分别在所在地电力监管机构备案。

第五条 电力建设工程备案主要内容:

(一)项目基本情况,包括项目名称、地点、审批或者核准情况、开工报告批准情况、主要建设内容、施工工期及进度安排、招标时间及招标文件编号、项目是否符合环境保护、安全有关规定和要求等。

(二)电力工程建设(管理)单位基本情况,包括单位名称、地址,取得电力业务许可证情况,项目负责人和安全管理机构负责人姓名及联系方式。

(三)参建单位(含设计、施工、监理单位等)基本情况,包括参建单位名称、项目负责人姓名及联系方式、取得承装(修、试)电力设施许可证及其他资质证书情况,主要工作内容等。

(四)安全管理措施,包括安全生产组织体系、安全投入计划、施工组织方案、安全保障和应急处置措施等内容。

(五)当地电力监管机构要求备案的其它材料。

对于110kV及以下电网工程,以及5万千瓦(不含5万千瓦)以下范围的电源工程(不含小水电工程)等建设工期短、投资规模小的电力建设工程,可以仅备案(一)、(二)、(五)所列内容或项目建设计划。

第六条 电力建设工程备案程序如下:

(一)电力工程建设(管理)单位在电力建设工程开工报告批准之日起15个工作日内向所在地电力监管机构提交备案材料。

(二)电力监管机构对收到电力工程建设(管理)单位提交的备案材料,在15个工作日内,将满足备案要求的电力建设工程项目在12398信息公开网、各派出机构网站等进行公告。

第七条 电力工程建设(管理)单位、参建单位或者其项目负责人发生变化,施工合同、工程工期等发生重大变化的,电力工程建设(管理)单位应及时向电力监管机构办理备案变更手续。

第八条 电力建设工程未按规定时间备案的,应当责令改正;逾期未改正的,或提供虚假备案材料、隐瞒重要事实、拒绝提供备案材料的,依照《电力监管条例》第三十四条的有关规定进行处理。

第九条 电监会此前对电力建设工程备案规定与本规定不一致的,按本规定执行。

第十条 电力监管机构要加强对电力建设工程备案的管理,不得借备案谋取不正当利益。

第十一条 电监会派出机构可根据本辖区内电力建设工程实际,制定本辖区电力建设工程备案实施细则。

在我们的日常生活中,电力建设是与我们的日常生活息息相关的事项之一,我们是无时无刻不在用电的,此时我们一定要及时的注意相关的电力建设的问题,我国的电力监管机构将对满足备案要求的电力建设工程项目在12398信息公开网、各派出机构网站等进行公告。

为您推荐

电力建设工程管理规定的全文是什么?

电力建设工程管理规定的全文是包括:对电力建设工程的备案范围、备案责任主体、备案内容、备案程序、备案变更、备案的管理权限等作出规定。在我国的电力建设的备案规定中,我国的电力建设工程实行属地备案原则,在电

2024-04-24 20:25

二审诉讼时效抗辩可以吗? 二审能提出诉讼时效抗辩吗

二审诉讼时效抗辩是可以的,但是需要符合法律的规定。根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》,原则上二审时才提出诉讼时效抗辩的,法院将不予支持,如果当事人是基于新证据证明对方请

2024-04-24 20:25

诉讼时效3年和20年的区别包括哪些?

诉讼时效3年和20年的区别包括:3年是普通诉讼时效,抄从知道或应当知道权利被侵害时计算,而20年是最长诉讼时效,从权利被侵害时计算,两者的适用情况是不同的。自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不

2024-04-24 20:24

诉讼时效抗辩权的规定是什么?

诉讼时效抗辩权的规定是:诉讼时效抗辩权是针对原告的起诉,被告认为已经超过诉讼时效的,对于原告的诉讼请求向人民法院提出的已经超过诉讼时效的抗辩。在我国的民事诉讼的程序中,权利人超过诉讼时效起诉的,法院受

2024-04-24 20:24

放弃诉讼欠条诉讼时效抗辩的要件是什么?

放弃诉讼欠条诉讼时效抗辩的要件包括应向权利人作出,但不以权利人同意、义务人实际履行义务为生效要件,放弃权利的主体需具有权利能力和行为能力,以义务人具有同意履行诉讼时效期间经过的义务的意思表示为要件。

2024-04-24 20:24

解除同居关系需到法院办理吗,解除同居关系需到法院办理吗多少钱

解除同居关系是否需要到法院办理需要视情况而定,如果是当事人仅仅是男女双方同居需要解除同居纠纷的,法院不予受理;如果是当事人是已经有配偶的情况下,需要和配偶解除同居关系的,人民法院将会受理。

2024-04-24 20:24