汉中市施工合同备案机构是哪里?

更新时间:2024-05-07 17:03:51作者:佚名

汉中市施工合同备案机构是哪里?

一、汉中市施工合同备案机构是哪里?

汉中市施工合同备案机构是当地建设局,订立书面合同7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民建设行政主管部门备案。

办理施工合同备案需要提供的基本材料;

1、《建设工程施工分包合同备案申请表》原件;

2、合同正式文本一式4份原件;

3、合同当事人法定代表人证明书原件,法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书原件;

4、招标工程,应提交招标文件和“建设工程招标(发包)程序完成证明书”或“中标通知书”复印件(核原件);

5、非招标工程,应提交经注册造价工程师签字,并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件,同时需提交该注册造价工程师注册证复印件;

6、建设单位与施工总承包企业签订的已办理备案手续的施工总承包合同复印件;

7、建设单位同意工程分包的证明原件(劳务分包或已在总承包合同中约定分包的工程可不提供);

8、分包工程承包人为外地企业的,应提交其资质证书,以及项目经理(建造师)资格证书复印件(核原件);

9、非招标工程,应提供分包工程承包人安全生产许可证、项目经理安全生产考核合格证复印件(核原件)。

二、施工合同范本包括哪些内容?

发包方(甲方):

承包方(乙方) :

兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。

1、工程概况:

2、甲方工作:

(1)甲方指派 为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、安全文明等工作进行监督、检查。

(2)负责向乙方提供临时水电。

3、乙方工作:

(1)乙方 为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。

(2)做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验工前的成品保护工作由乙方负责。

(3)未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

4、关于质量的约定:

(1)如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

(2)如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5、关于工期的约定:

(1)如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。

(2)如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。

(3)因气候等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。

6、关于价款和结算的约定:

(1)双方商定本工程合同承包价格每平米__22__元(人民币)。

(2)本承包价格包含人工费。

(3)付款方式:现金

7、关于安全生产的约定:

(1)甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

(2)乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。

(3)乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法等行为。

9、关于违约责任的约定:

(1)乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

(2)因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。

(3)乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章):

乙方(签字):

年 月 日

综上所述,汉中市建筑企业签订施工合同,需要及时办理施工合同备案,到汉中市建设局提交材料。施工合同备案涉及的材料有合同、中标书、工程许可证、施工企业资质证明等。完成备案后,如后期双方对合同条款做出重大调整,需要及时变更备案。

为您推荐

汉中市施工合同备案机构是哪里?

汉中市施工合同备案机构是当地建设局,汉中市建筑企业招标方式确定施工单位后,中标单位应当在合同签订七日内带上材料去建设局办备案,经过备案的合同法律效力更强,之后双方因为工程结算款发生纠纷争议,按照备案合

2024-05-07 17:03

施工总承包合同备案需要什么什么资料

施工总承包合同备案合同需要的材料根据不同的合同类型准备不同的材料,一般至少要准备好申请表,合同的正式文本,相关的资质文件以及法人或法人代表的证明文件等等这些是必备的,其他需要的材料根据提示准备。

2024-05-07 17:03

发生医疗事故责任是民事责任吗?

发生医疗事故一般是需要承担民事责任的,但是如果构成了医疗事故罪的话不仅要承担民事赔偿责任同时还要承担刑事责任三年以下的有期徒刑或者是拘役。所以医疗事故可能会是民事责任和刑事责任。

2024-05-07 17:03

对医疗事故责任认定不满意可以上诉吗?

对医疗事故责任认定不满意可以上诉的。医疗事故的仲裁机构是医疗纠纷仲裁委员会,当事人在就纠纷进行上诉时仲裁委员会应当及时受理,并优先进行调解工作。调解无效的可以到法院进行上诉处理,不服结果的可以选择上诉

2024-05-07 17:03

医疗损害和医疗事故的区别有哪些?

医疗损害和医疗事故的区别在加害人、造成损害后果及过错表现形态方面不同,医疗事故的发生是因为医疗机构过失导致,而医疗损害可以由过失也能是故意导致。医疗事故发生后,医患双方需要委托医学会进行鉴定,明确事故

2024-05-07 17:03

发生高空坠物如何承担责任(发生高空坠物如何承担责任和义务)

高空坠物导致他人身体或者财产受到了损失的,由房子的主人或者租客来承担赔偿的责任,给予受害人一次数额的经济补偿,至于赔偿的数额没有明确的规定,需要双方根据一方受损的程度来协商确定。

2024-05-07 17:03