施工合同索赔方式是怎样的?

更新时间:2024-03-08 17:24:15作者:未知

施工合同索赔方式是怎样的?

一、施工合同索赔方式是怎样的?

1、承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。

2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

3、工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

4、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

5、工程师与承包人谈判达不成共识时,工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。

6、发包人审批工程师的索赔处理证明。

7、承包人是否接受最终的索赔决定。

二、合同索赔的原因是什么?

1、合同内容变更

随着性技术、新工艺的不断发展,业主对项目的要求也越来越高,使设计、施工难度不断增大,而且现场经常会发生不可预见的情况。所以设计人员在设计中尽善尽美,完全不出错是不可能的,往往在施工过程中需要进行设计变更,有时候根据现场情况,工程师也会指示变更施工方法,这就会导致施工费用和工期的变化。

2、合同文件(包括技术规范)缺陷

有时合同进入实施阶段,才发现合同本身有难以弥补的缺陷,或者语言含糊,或者存在漏洞或矛盾,造成双方理解不一致。这就会造成争议,导致索赔。

3、发包人或工程师违约

发包人违约主要表现在不按规定提供施工场地、材料、设备,不按时支付工程款;工程师违约主要表现在因不能及时解决问题、工作失误、苛刻检查等原因,造成对正常施工的干扰。

4、第三方原因

由于与工程有关的与发包人签订或约定的第三方所发生的问题,造成对工程工期或费用的影响,也可以是索赔的起因。

5、政策、法规的变化

政策、法规的变化主要是指工程造价有关的政策、法规,因为工程造价具有很强的时间性、地域性,所以国家及各地相关管理部门都会出台相关政策、法规,有些是强制执行的,而且会随着市场、技术的变化而经常变化,所以会造成工期与费用的变化,成为索赔的重要原因。

在我们现实生活当中,如果关于工程质量发生一些纠纷,或者是关于工程方面的合同内容发生变更的话,是可以要求索赔的。首先是需要提出索赔的申请,然后有工程师对此进行一定的审核,审核无误的情况,就可以关于索赔的具体金额来进行协商并且完成索赔。

为您推荐

施工合同索赔方式是怎样的?

施工合同索赔方式是首先需要提出索赔的申请,也就是在索赔事件发生28天时间之内,向工程师发生索赔意向通知之后,就是需要向工程师提出补偿经济方面的损失,然后由工程师对自己进行进行审核。

2024-03-08 17:24

一方送给自己父母的财产另一方能要回吗

如果是以个人财产赠与的,则另一方无权要回。如果是以共同财产赠与的,事前征得另一方同意或事后得到追认的,另一方无权要回;如果另一方事前未同意,或者事后未追认,甚至遭到反对的,则另一方可以要回。

2024-03-08 17:24

父母怎么给子女财产不会是共同财产

根据《民法典》第一千零六十三条第三款,遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产,为个人财产。否则婚内赠与或者继承的遗产就是夫妻共同财产。财产赠给子女时,写赠与协议,明确约定是赠与给子女个人的,与配偶无关,

2024-03-08 17:23

施工合同诉讼有效期吗?

施工合同诉讼本身是没有有效期的规定的,但是有诉讼时效。也就意味着如果说发生一些纠纷,双方当事人没有办法通过协商的方式来解决的话,向人民法院起诉,有三年的诉讼时效规定。

2024-03-08 17:23

登记在自己子女名下的房子是不是可以认定为对自己子女的赠与

在不考虑出资额的前提下,房屋产权仅登记在己方子女名下,不能简单视为房产为仅对己方子女的赠与,该出资款可视情况按夫妻婚后以个人财产出资购房的处理原则认定。此外,对于父母全额出资且房产登记在己方子女名下的

2024-03-08 17:23

关于合伙合同纠纷起诉前是否清算再审

对于合伙合同纠纷,在起诉以前是可以要求进行清算的,当然也是可以选择不清算这个根据当事人的意愿,来,决定合伙纠纷一般情况下处理起来还是比较麻烦的,涉及的方面有很多。所以可以选择私下解决或者是起诉解决。

2024-03-08 17:23