厂房建设工程施工合同的相关内容是什么?

更新时间:2024-05-12 20:05:39作者:未知

厂房建设工程施工合同的相关内容是什么?

厂房建设工程施工合同的相关内容是什么?

厂房建设工程施工合同

1、委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行厂房装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

2、第一条:工程概况

1.工程地址:

总计:施工面积_________平方米;

2.施工内容:附《装潢施工内容单》和施工图。

4.委托方式:

5.工程开工日期:_______年_______月________日

6.工程竣工日期:_______年_______月________日

工程总天数:________天

3、第二条:工程价款

工程价款:(金额大写)_______元,附《装潢工程材料预算表》。

1、材料款__________________元2、人工费____________________元;

3、设计费__________________元4、施工清运费__________________元;5、搬卸费__________________元6、管理费__________________元;

7、税金(5.72%)____________元8、其他费用(注明内容)_________元;

4、第三条:质量要求

工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。附《装潢工程材料决算清单》。施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。质量检查监督部门:市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

5、第四条:材料供应

乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。甲方负责采购供应的材料、设备,按《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的___%作为管理费支付给乙方。

厂房建设施工合同需要注明哪些内容?

1、合同的签订,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

2、应当采用书面形式签订建设工程承发包合同;对于实行招标发包的建设工程,其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、投标书和中标通知书的主要内容相一致,承发包双方签订了建设工程合同后,不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。

3、合同的主要内容:可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款,并特别注意以下条款:(1)工程名称、地点、范围和内容;(2)工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;(3)工程质量保修期及保修条件;(4)工程造价;5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;(6)设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;(7)材料的供应及材料进场期限;(8)工程变更;(9)违约、索赔和争议;(10)当事人约定的其他事项。

4、发包人的主要义务,支付工程款是发包人的法定义务,发包人应按照承发包合同的约定,按时支付工程款。应按时支付的工程款包括承发包合同有约定的预付款(备料款)、进度款和结算款以及已符合合同约定条件应当返还的质量保证金、履约保证金和保修金等款项。

5、合同解除,承发包合同一经签订,双方均应严格履行。非法定事由或合同有关的约定,未经双方协商一致,承发包双方的任何一方,不得变更或解除合同。

厂房建设工程施工合同中主要就是工程名称、地点、工期、质量要求、价款、支付方式、有争议如何解决等内容,如果是招标发包的建设工程合同,那么其承发包合同的条款的内容要与招标文件、投标书和中标通知书这些中的内容一致。

为您推荐

厂房建设工程施工合同的相关内容是什么?

厂房建设工程施工合同的相关内容有合同中要有委托方和承接方,然后要有施工的地址,面积的大小,施工的内容,这个就要要求附内容单和施工图,还有就是开工和完工的时间,价格是多少等等的内容。

2024-05-12 20:05

泥工单项承包合同纠纷怎么处理?

泥工单项承包合同纠纷的处理,可以协商处理、调解仲裁、诉讼判决等,对于合同中存在矛盾和纠纷的,一般是属于一方未履行合同的条款和内容的情况,是需要根据上述不同的情况来进行处理的。

2024-05-12 20:05

交通事故重伤标准的参考依据是什么

交通事故重伤标准的参考依据是,事故造成受害人毁容或者造成肢体残废,交通事故造成受害人丧失了听觉、视觉或者是其他器官丧失使用功能等情形,但交通事故造成的损伤后果到底是轻伤还是重伤,应该以鉴定机构的鉴定结

2024-05-12 20:05

交通事故车损鉴定程序是什么

交通事故车损鉴定的程序是首先要在发生交通事故后交给相关单位处理,然后对受损的财务进行评估鉴定,然后再对车物勘估,之后再将价格鉴定书交给交警大队确认生效,最后再由公安交管部门确认生效。

2024-05-12 20:05

天津交通事故鉴定机构的鉴定期限是多久

在天津交通事故鉴定机构的鉴定期限通常是30天,虽然交管部门可以跟鉴定机构协商确定鉴定期限,但双方协商的鉴定期限一般不会超过30天的,有特殊情况的,鉴定时间有可能会向后延长,但向后延长的时间也不会超过3

2024-05-12 20:04

湖南省交通事故伤残鉴定标准的赔偿项目是什么?

湖南省交通事故伤残鉴定标准的赔偿项目是包括:残疾赔偿金、死亡赔偿金、生活费、伙食费、误工费等。在我国的赔偿的规定中,对于交通事故造成人员伤残的情况下,应当严格按照相关法律规定的项目进行赔偿,具体情况应

2024-05-12 20:04