工程施工合同模板什么样?

更新时间:2024-05-14 17:01:58作者:未知

工程施工合同模板什么样?

一、工程施工合同模板什么样?

发包人(全称):______________________________________

承包人(全称):______________________________________

依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:______________________________________

工程地点:______________________________________

工程内容:______________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:______________________________

资金来源:______________________________________

二、工程承包范围

承包范围:______________________________________

三、合同工期:

开工日期:______________________________________

竣工日期:______________________________________

合同工期总日历天数____________天。

四、质量标准

工程质量标准:__________________________________

五、合同价款

金额(大写):_________________元(人民币)¥:_________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:_______年________月_______日

合同订立地点:____________________________

本合同双方约定______________________后生效。

发包人:(公章)______________承包人:(公章)______________

二、如何撤销合同?

关于合同撤销的流程,一种方式是由享有撤销权主体资格的人以自己的名义向人民法院或仲裁机关提起请求,由人民法院或仲裁机构依法立案、审理并作出撤销合同的裁判。

另一种方式是撤销权人主动向对方作出撤销的意思表示,而对方未表示异议,则可以直接发生撤销合同的后果。如果对撤销问题双方产生争议,则必须提起诉讼或仲裁,要求人民法院或仲裁机关予以裁决。因为合同撤销权在性质上也属于一种形成权,因而根据形成权的特点,撤销权的行使,为撤销权人单方的行为,无须相对人表示同意。

撤销合同时,可以由享有撤销权的人,以自己的名义,依法主动向人民法院或仲裁机构提出撤销申请。享有撤销权的人员主动向对方提出撤销合同,对方未表示异议的,可以直接发生撤销合同的后果。

为您推荐

工程施工合同模板什么样?

工程施工合同模板中应该包含发包方和承包方的公司名称,工程的名称,工程的地点,工程的批文,总工期,开工时间以及竣工时间。工程的造价,施工的方案,双方的责任和义务,验收标准也需要包含在合同中。

2024-05-14 17:01

北京市房屋买卖合同范本怎么写

关于北京市房屋买卖合同范本的书写需要注意的有:合同双方当事人的信息;合同标的;房屋的价格及付款时间;交房的期限;双方当事人的权利担保;违约责任;合同双方当事人认为应当约定的其他事项。

2024-05-14 17:01

委托合同和行纪合同的区别包括什么?

委托合同和行纪合同的区别包括:是否有偿、主体是否有限定性以及为民事行为是使用的是何种名义。行纪合同中的行纪人是以自己的名义办理行纪事务,委托人不直接与第三人发生法律上的权利义务关系;而委托合同中的受托

2024-05-14 17:01

合同解除通知函的内容有什么,合同解除通知函的内容有什么作用

合同解除通知函的内容有当事人和解除方的相关身份信息,以及解除合同的具体原因,并且要写明合同所签订的内容以及双方进行的相关程序。同时还需要在合同解除之后双方需要承担的相关责任和义务。

2024-05-14 17:01

交通事故答辩状误工费格式内容有什么要求?

交通事故答辩状误工费,格式上应该至少具备首部、答辩理由、尾部和附加事项等,误工费内容应当明确符合相关法律依据以及计算标准,对于答辩人主张误工费如果没有任何依据,法院会认定主张赔偿无效不予支持。

2024-05-13 23:09

房屋买卖合同起诉书怎么写,房屋买卖合同起诉书怎么写范文

对于房屋买卖合同的起诉书,首先写明民事诉状,然后写明原告姓名、出生日期、现住址等,以及被告公司地址,说明案件的具体情况、事实和理由,最后陈述被起诉的法院名称,与检察官达成协议的名称和时间的信息。

2024-05-13 23:09