建设工程的开工、竣工时间怎么样确定

更新时间:2024-03-06 20:02:44作者:未知

建设工程的开工、竣工时间怎么样确定

建设工程合同一般会对建设工程的开工时间、竣工时间予以确定,但这并不代表工程开竣工日期就一定是固定不变的,那么开竣工时间如存在变化,此时该如何确定时间呢?

建设工程施工合同实际开工日期的确定。

一般以开工通知载明的开工时间为准。

因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。

因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。

承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。

建设工程的竣工时间如何确定。

应当以《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定为依据,即:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

建设工程工期顺延如何认定。

因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。

为您推荐

建设工程的开工、竣工时间怎么样确定

建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通

2024-03-06 20:02

征收公告公布后,农民做哪些事可以维权

1、在征收公告公布后,不管农民朋友是否同意征收,都要及时去当地的官网查询征收信息,确保征收是由当地政府或住建部门主持。2、在确认了征收的负责部门合法之后,征收补偿方案也就公布了,如果对补偿不满意的,要

2024-03-06 20:02

作为买方对购房合同该如何修改补充

1、用委托授权形式固定网签价格。2、注明贷款办理的期限,合理安排我方的违约救济。3、合理估计自己的支付能力和购房欲望,依次适当调节双方违约责任。4、对于卖方不迁出户口可以适当提高违约责任。

2024-03-06 20:01

征收公告公布之后,农民可以做什么事情来维权

1、在征收公告公布后,不管农民朋友是否同意征收,都要及时去当地的官网查询征收信息,确保征收是由当地政府或住建部门主持。2、在确认了征收的负责部门合法之后,征收补偿方案也就公布了,如果对补偿不满意的,要

2024-03-06 20:01

林地被划入自然保护区,想要维权该如何做

一、我们应该明确自己的林地权属及范围。经营者虽然并无林地的所有权,只是取得了林地的经营权,但其权利仍受到法律的保护,在林地被划为公益林、自然保护区、森林公园等时,有获得补偿的权利。二、应该积极寻求权利

2024-03-06 20:01

起诉离婚怎么确定管辖法院

当事人提起的离婚诉讼,原则上由被告住所地人民法院管辖。但在下述情况下,采用特殊的地域管辖:1、被告离开住所地超过一年的,由原告住所地人民法院管辖;2、被告下落不明或者宣告失踪的,由原告住所地人民法院管

2024-03-06 20:00