该怎样确定建设工程的开工、竣工时间

更新时间:2024-03-06 20:04:41作者:未知

该怎样确定建设工程的开工、竣工时间

建设工程合同一般会对建设工程的开工时间、竣工时间予以确定,但这并不代表工程开竣工日期就一定是固定不变的,那么开竣工时间如存在变化,此时该如何确定时间呢?

建设工程施工合同实际开工日期的确定。

一般以开工通知载明的开工时间为准。

因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。

因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。

承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。

建设工程的竣工时间如何确定。

应当以《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定为依据,即:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

建设工程工期顺延如何认定。

因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。

为您推荐

该怎样确定建设工程的开工、竣工时间

建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通

2024-03-06 20:04

二手房违约后,差价损失要全赔吗

对差价损失是否赔偿,法院会谨慎考虑其违约方的各项行为对守约方造成的实际损害的大小。虽然民法典属于无过错责任,但是由于我国民法深厚的填平原则,使得法院会严格参考守约方的实际损失——或说是可能产生的实际损

2024-03-06 20:04

怎样做可以应对拆迁方提出的“责令停产停业”

行政处罚,则必须出具行政处罚决定书,而且必须告知当事人有要求听证的程序,当事人要求听证的,行政机关应当举行听证。行政强制措施的执法人员必须具备相应资格。被拆迁企业可以要求执行人员出具相关身份证件以考察

2024-03-06 20:03

企业承租土地遭遇拆迁,怎么争取征地补偿

1针对政府在征地补偿时不考虑承租人甲企业这一情形,甲公司必须依靠各种复议和诉讼来引起政府的重视,让政府意识到承租人作为被拆迁方的存在。2针对收补偿协议没有体现承租人甲企业的利益这一情形,可以提起民事诉

2024-03-06 20:03

建设工程的开工、竣工时间怎么样确定

建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通

2024-03-06 20:02

征收公告公布后,农民做哪些事可以维权

1、在征收公告公布后,不管农民朋友是否同意征收,都要及时去当地的官网查询征收信息,确保征收是由当地政府或住建部门主持。2、在确认了征收的负责部门合法之后,征收补偿方案也就公布了,如果对补偿不满意的,要

2024-03-06 20:02